施工协议。
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
根据甲方移动通信工程建设的需要，经双方协商同意由乙方承包搬迁基站通信设备的配套工程（土建、市电、传输、机房、铁塔：自立塔/桅杆/拉线塔、设备），结合本工程具体情况双方达成如下协议：
一、项目名称：
区/县基站名称塔型房屋类型）。
二、承包方式：
包工包料。三、承包金额：
本工程以元（大写承包给乙方，包括施工费、工程材料费等。
四、施工期限：
1、开工日期： 年月日。
2、竣工日期： 年月日。
3、合同总工期为工作日，逾期一天罚500元（不可抗力除外）。
4、施工期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字同意后，工期可相应顺延。
5、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工。
期顺延。6、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
7、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
五、工程质量采用下列标准。
1、工程质量评定等级为优良；
2、符合国家质量验收标准；
3、双方约定的标准、具体为：
六、 甲方权利、义务。
1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、在乙方违反合同约定施工范围、方式施工时，对乙方的行为进行制止，并要求乙方进行赔偿。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
七、 乙方权利、义务
1、乙方指派为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意，不得擅自拆改原施工结构或设备管线。
七、合同价款及付款方式。
1、本工程预算款为。
扣回工程预付款的方式为。
2、工程款按方式支付，具体为：
1）本工程无预付款；
2）经甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的 %；
3）总工程款的 %作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，质保期满后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。
4）乙方完工后，甲方必须按规定支付，如未按期支付，甲方支付乙方工程合同金额 %元的违约金。
九、质量及验收：
1、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时应修正。
2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
十、关于材料的约定：
1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。
2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包**中相应扣减。
3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。
十。一、施工安全责任条款。
一）甲方应负责任范围：
1、 甲方对工程质量进行监督，有权拒绝不合格材料在工程中使用。
2、 提供地界及具体施工地点。
3、 甲方不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并给予警告；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。
4、 甲方负责工程竣工后的验收工作。
二）乙方应负责任范围：
1、 严格按照甲方的要求进行施工，乙方需按照相应的施工规范施工。开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经教育人员进入作业场所。
2、 对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。如果在生产中发生安全事故，由乙方承担所有的事故责任和经济责任。
3、 乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒、赌博。严禁酒后上班。
4、 不得偷工减料或在工程中使用不合格材料。
5、 施工完毕后负责现场清理及施工垃圾的处理。
6、 施工期间，各种交通工具、设备和工具等均由乙方自备。工程使用的施工机械、施工器具及防护设施等必须有安全检查记录。交通工具、设备和工具的维修与保养，以及在使用过程中发生故障或**事故的费用由乙方负责承担。
甲方不负任何连带责任。
7、 因工程质量原因验收为不合格工程，甲方责令乙方限期返工，直至符合标准要求为止。
十。二、关于安全生产的约定：
1、 甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
2、 乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。
3、 乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
十。三、安全及文明施工与管理：
1、 乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、 不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、 特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、 在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、 所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
6、 乙方应按当地**有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、 乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
十。三、关于违约责任的约定：
1、 乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包，否则需承担违约金元。
2、 因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。
3、 乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造**身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。
4、 如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方向甲方赔付违约金元，并负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。
十。四、其他。
1、 在履行本合同时发生争议的，由双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；
2、 双方发生争议协商不成的，诉至陕西榆林市怡轩通信工程****所在地人民法院；
3、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。
甲方（盖章乙方（盖章。
委托**人委托**人：
年月日年月日。
合同协议铁路施工合同
合同名称 南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程。k984 144.85新建1 14m框架桥 k1407 522.13新建1 3.68m框架桥 合同号。年 月 日。铁路建设工程施工合同协议条款。合同名称 南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程。1 k984 144.85新建1 14m框架桥 2 k1407 ...
合同协议范本铁路施工合同
供方 一工厂地址 二工厂地址 商务部地址 邮编 传真 需方 收货地址。邮编。收货人。要求发货日期。改变合同货运方式是否付费。同意 不同意。合同内容 今向供方订购以下产品 产品名称。规格 型号。单位。数量。单价 元 金额 元 备注。合计人民币 百拾万千百拾元角分整 付款日期。付款方式。付款金额。开票日...
合同协议范本铁路施工合同
供方 一工厂地址 二工厂地址 商务部地址 邮编 传真 需方 收货地址。邮编。收货人。要求发货日期。改变合同货运方式是否付费。同意 不同意。合同内容 今向供方订购以下产品 产品名称。规格 型号。单位。数量。单价 元 金额 元 备注。合计人民币 百拾万千百拾元角分整 付款日期。付款方式。付款金额。开票日...
施工安全协议
6 施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业 7 施工过程中如需使用水 电 天然气等，施工单位必须填写书面申请，经厂 库 车间 领导同意，由专业人员指定接水 电 天然气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装 8 施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲...
安全施工协议
8 乙方施工过程中应做到日产 日清，确保施工场地卫生整洁。9 做好文明施工 安全施工 施工过程中需使用电 水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接 做好施工临时用电 按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员和乘客安全。10 建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，采取有效措施立即进行整...
安全协议施工
环境 职业健康安全协议。1 协议人 承包人。分包人。承包人将本防腐工程项目交于分包人施工，为贯彻安全第。一 预防为主 综合治理的安全方针及以人为本的原则，根据国家 地方及行业的有关法规，为明确双方环境 职业健康安全管理责任，确保环境 职业健康安全管理符合规定的要求，双方在签订防腐工程合同的同时，签订...
施工安全协议
甲方 中国石油化工股份 陕西咸阳石油分公司。乙方 陕西省第三建筑工程公司。为保证加油站改造项目顺利进行，在施工过程中落实各项安全措施，现甲乙双方本着平等互利的原则签定以下协议 一 安全协议 1 甲方安全数质量基建部科长为本项目主办，加油站站长为该项目现场监督员，对施工质量及施工全过程负责。2 甲方 ...
施工安全协议
土建工程施工协议书编号 qywxtj 2015 01 甲方 以下简称甲方 乙方以下简称乙方 为了确保安全，保质保量顺利完成工程任务，经甲乙双方协商达成以下协议 1.全体劳务人员，应服从甲方施工负责人的统一指挥和调度。在施工过程中，如有不服从者甲方负责人有权制止和停止其施工。乙方劳工人员的生活 安全 ...